Description

Die Zeitverzogerung beim Bauablauf ist ein allgegenwartiges Problem am Bau mit gravierenden Folgen. Storungen des Bauablaufs und der Umgang der Bauvertragspartner mit diesen rufen zahlreiche Konflikte hervor. Die Verstandigung der Vertragsparteien daruber, ob und in welchem Umfang dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Bauzeitverlangerung nach 6 Nr. 2, Nr. 4 VOB/B zusteht, findet oft in einer ausserst gespannten Atmosphare statt. Der Preiskampf am Bau erschwert zudem eine Einigung der Vertragsparteien, obwohl sie nach der Rechtsprechung des BGH zur Kooperation wahrend der Durchfuhrung des Bauvorhabens verpflichtet sind. Die vorliegende Arbeit ermittelt eine konkrete Vorgehensweise fur die Anpassung der Ausfuhrungsfrist, indem sie diesbezugliche Kooperationspflichten der Vertragsparteien konkretisiert.Weiterhin werden die Anwendung von aussergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden, die fruhzeitige Einbeziehung eines baubegleitenden Dritten zur Fremddokumentation sowie die Erweiterung der Behinderungsanzeige des 6 Nr. 1 VOB/B im Sinne einer "Early Warning" aus dem britischen NEC-Vertragswerk diskutiert. Im Ergebnis werden eine Neufassung der entsprechenden Regelungen von 6, 18 VOB/B sowie konkrete Formulierungen von im Einzelnen auszuhandelnden, rechtlich verbindlichen Bauvertragsklauseln vorgeschlagen.